南京婚姻家庭律师
律师热线 025-84110110
离婚诉讼财产分割子女抚养涉外婚姻
遗产继承债权债务过错赔偿联系我们
首页 >>文章

光伏发电购销合同范本是怎样的

光伏发电购销合同范本是怎样的?怎么写光伏发电购销合同?

光伏发电是一种新型清洁无污染的发电方式。常规能源终究有耗尽的一天,而且我国的一次能源储量远远低于世界的平均水平。所以像光伏发电这种可再生能源急需开发。但是您知道光伏发电购销合同怎么写吗?下面我们就为您整理了一篇光伏发电购销合同范本。

光伏发电购销合同范本

根据《民法典》要求,为了确保光伏电站项目顺利完成,明确甲乙双方责任、权利和经济关系,达成以下合同条款:


1、甲方要求:

a、使用地域: 甲方公司厂房屋顶 ,年均日光照时间:2000 小时;

b、 乙方经过对甲方安装现场实际勘测,科学合理的制订光伏电站安装方式及容量,确定项目方案。

c、乙方配合对光伏电站项目申请备案,到电业管理部门办理其项目相关手续,申请国家补贴。

d、 提供项目基础资料。甲方应按合同约定、法律或行业规定,向乙方提供设计需要的项目基础资料。

2、 乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统,用于 企业光伏屋顶发电

a、乙方有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计,并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能,及工程的安全、环境保护、职业健康的标准,设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因,造成的费用增加、竣工日期延误,由乙方承担。

项目建设;乙方负责合同产品的安装、调试工作,由甲方提供便利、友好配合;

b、甲方的光伏电站项目安装现场如涉及公共区域,需要提供物业管理部门证明,法人单位需要提供营业执照,自然人需要提供个人身份证明和房产证明;

3、甲方可以自行管理光伏电站,也可以有偿委托乙方管理其电站,需要签署甲乙双方光伏电站管理协议。

4、 工程期限:自甲方支付乙方工程前期预付款起至 个工作日止;

本项目自 年 月 日开始施工,至 年 月 日施工完成并达到验收条件。乙方协助甲方整理项目相关资料备案,等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后,延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期,经甲乙双方约定,其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外

5、 付款方式:

按合同要求分期付款:

(a) 在本合同生效后个工作日内,甲方应支付乙方前期预付款(大

写) 元;

(b) 在供货前 个工作日内,甲方应支付乙方工程款(大写) 元。

(c) 在到货后 个工作日内,甲方应支付乙方工程款(大写) 元。

(d) 在约定的质保期结束后 个工作日内,甲方应支付乙方剩余

质保金(大写) 元。罚款总额不超过质保金总额。

6、 质量保证:

乙方所提供的合同产品整体质量保证期限依法为 年,其中:光伏组件质量保证期为: 年;支架质量保证期为: 年;汇流箱质量保证期为:年;并网逆变器质量保证期为: 年;工程供货及安装均参照符合国家有关标准,如甲方有特殊要求,经甲、乙双方商议另行约定作为附件,与本合同具备同样的法律效力。

7、 售后服务:

质保期内,乙方要在甲方告知后的第一时间内赶赴合同产品质量问题现场进行免费售后服务,乙方为甲方提供终身有偿维护,质保期内,甲方享有配件及工时的免费服务。

8、违约责任

在本合同履行期间,甲乙双方如有违约造成的经济损失,由违约方负责赔偿违约金,即项目静态投资额的5%。如有未尽事宜,甲乙双方本

着友好协商的原则处理,补充商榷协议。

9、不可抗力:应按相关法律规定解决。

10、甲、乙双方如有争议,应通过双方友好协商解决,如果不能解决,应提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或诉至乙方所在地法院裁判; 本合同一经甲乙双方签字或盖章,即时生效。 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份

甲方(加盖公章): 委托人: 地址: 电话: 签约日期:

乙方(加盖公章): 委托人:

地址: 电话: 签约日期:

《民法典》(2021.1.1生效)第五百九十五条 【买卖合同定义】买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。

第五百九十六条 【买卖合同条款】买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。

以上就是我们为您整理的光伏发电购销合同范本。光伏发电这种可再生能源的运用方式在一次能源紧缺的今天必将大行其道。各个国家也在积极的研究更多的新能源、清洁能源的运用方式,开发新能源已经成为了一种趋势。
相关内容:

·委托合同与代理的区别是什么
    委托合同与代理的区别是什么委托合同与代理关系存在紧密联系的同时,又存在着一定的区别:1、民事主体活动的名义不同。代理是指被代理人在代理权限范围内,以被代理人的名义同第三人独立为民事法律行为,由此产生的法律效果直接归属于被代理人的一种法律制度,即代理人必须以被代理人的名义为代理行为。委托合同则是一方委托他方处理一定事务,他方接受委托的协议,受托人可以以委托人的名义活动,也可以以自己的名义活动。2、适...


·合同无效损失怎么赔偿
    合同无效损失怎么赔偿当事人在签订合同后,如果合同生效,将会产生相应的法律后果。同样,如果合同无效,也会产生相应的法律后果。那到底合同无效会有怎样的后果呢?而合同无效损失又该怎么赔偿?我们在下文中为您一一解答。 一、合同无效有哪些法律后果 根据《民法典》56条规定,无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。 因此,合同被确认无效以后,将溯及既往,双方的合同关系不再存在,合同中约定的违约责任条...


·合同纠纷和产品质量纠纷怎么处理?
    合同纠纷和产品质量纠纷怎么处理?合同纠纷和产品质量纠纷的处理方式如下:1、协商:消费者发现产品质量存在问题,生产者、销售者应当与用户、消费者首先通过协商,达成和解。2、调解:包括民间调解、行政调解和法院调解。行政调解是指由工商行政管理部门、产品质量监督管理部门及其他有关部门主持的调解。法院调解是以诉讼途径解决纠纷时,先进行的一种调解。3、申诉:向有关行政部门申诉。4、仲裁:仲裁是指双方当事人自愿而...


·保险代理合同纠纷处理如何进行?
    保险代理合同纠纷处理如何进行?随着我国人民群众保险意识的不断增强和保险公司业务的快速发展,绝大多数人都有过购买保险的经历,许多人正在保险期限中,不论是人身保险、财产保险、人寿保险、医疗保险还是意外事故保险,保险人和代理人在办理保险业务的时候都会签订保险代理合同,那么,保险代理合同纠纷处理如何进行呢?保险代理在运作中,由于多种原因,保险代理人和保险人之间的冲突不可避免,在解决这些冲突时有几种方式可以...


·违约金在合同结算时如何处理?
    违约金在合同结算时如何处理? 一、违约金在合同结算时如何处理 《民法典》第五百八十五条对违约金作了详细的规定: 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行...


·没有约定合同有效期该怎样解除?
    没有约定合同有效期该怎样解除? 法律对合同的有效期限有特别规定的,合同的有效期限不得超过该期限。 《民法典》规定租赁期限不得超过20年的,超过部分无效。当事人对租赁期限有异议或者约定不明确的,可以随时解除合同。附条件解除或者解除期限的合同,在附条件解除或者解除期限届满时失效。因此,法律没有特别规定的,当事人可以按照合同自由原则任意规定期限。逾期不约定或者约定不明确的,视为无限期合同。如果本合同...


·无偿产品销售合同具体是什么
    一,无偿产品销售合同具体是什么销售合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。签订销售合同需要遵守诚实信用的原则。销售合同的签订程序具体可概括为两个阶段:要约和承诺。合同销售额就是合同上写明的数额,至于实际销售额的,如果有差别的话,就是销购双方存在暗箱操作的,利用这种方式来避税等。签订销售合同是营销员在营销活动中常见的一项法律活动。一份销售合同签订得好坏,不...


·合同到期与办离职手续有时间期限吗
    合同到期与办离职手续有时间期限吗?合同到期与办离职手续没有时间限制,《中华人民共和国劳动合同法》第五十条,用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。劳动者应当按照双方约定,办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查。...


·通常解除合同需要什么流程
    通常解除合同需要什么流程?1、通知对方。当事人约定一方解除合同的条件的,在解除合同的条件成就时,解除权人如果选择解除合同,应通知对方当事人;发生法定情形而使当事人享有解除权的,解除权人如果选择解除合同,同样也应通知对方当事人。在这两种情况下,合同从通知到达对方当事人时起解除。2、对解除合同存在异议的,可请求法定机构解决。当事人一方解除合同的通知到达对方后,对方不同意解除合同的,可向法院起诉或依据仲...


·合同纠纷起诉流程是怎样的
    合同纠纷起诉流程是怎样的1、案件的判决结果要看法律规定以及双方的证据。现在,尚未开庭,判决结果未出,不能判定法官的行为是否偏袒,您现在主要是对诉讼程序不了解,才会产生各种误会。2、法官主动调取证据是法律法规允许的,有法律法规规定的情形的,法院可以主动调取证据或应一方申请调取证据,并不属于偏袒一方。您如果有法律法规规定的情形,也可以申请法官主动调取证据。3、立案八个月未开庭确实是不正常的,可以向有关...


·更改合同网签备案的规定是什么
    更改合同网签备案的规定是什么?如果已经备案,在商品房签订的3个工作日内,经买卖双方协商一致,需要变更合同核心内容以外的相关条款,开发商企业可以调阅,重新修改打印电子合同。超过了3个工作日或者已经备案,无论是核心内容还是核心以外的内容,均买卖双方协商一致,持备案合同和合同变更申请到具有管辖权的房地产交易管理部门办理相关手续。如果还没有上报,在第一次网签后的24小时内,经双方协定后,你可以在合同备案软...


·合同订立的形式有哪三种
    合同订立的形式有哪三种 合同订立的形式有哪三种 当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的,应当采用书面形式。 (一)口头形式 口头形式,是指当事人只用口头语言为意思表示订立合同,而不用文字表达协议内容的形式。口头形式在日常生活中经常被采用。集市的现货交易、商店里的零售等一般都采用口头形式。 合同采取口头形...


电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京婚姻家庭律师