上海市建筑工程设计合同怎么写？

上海市建筑工程设计合同怎么写？

上海市建筑工程设计合同模板

委托方(甲方)：___________________________________________

承接方(乙方)：____________________________________________

甲方委托乙方承担 _____________________________________

的工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：本合同依据下列文件签订

1、《中华人民共和国合同法》。

2、 国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

3、建设工程批准文件。

第二条：本合同工程设计项目的名称、地点、 规模、投资、设计内容及标准

1、工程项目的名称：

2、工程项目的地点：

3、工程项目的规模：人防建筑面积约 平方米

4、工程特征及附注说明： 按国家人防规范进行建筑，结构，暖通，给排水，电气等各专业的人防设计

5、工程项目的投资总额： 人防增加投资约 万人民币

6、工程项目的设计内容及标准

按照国家和上海市有关要求和标准完成方案和施工图设计，进行施工配合和协助施工验收等工作。

第三条：甲方向乙方提交的有关资料及文件

设计任务委托书一份，需要涉及开始前提交;有关部门批文一份，设计开始时提交;地面设计单位提供的总图及地下室平面图一份，涉及开始时提交。

第四条：乙方向甲方交付的设计文件

设计方案6份，超过数量另收工本费;施工图8份，方案通过后45天超过数量另收工本费。

第五条：设计费用及支付方法

1、甲方应支付本合同项目的设计费总额为： 人民币 元整(人民币 元整);。

2、支付方法为：

(1)本合同生效后七日内，甲方应向乙方设计费总额的20%，计￥ 元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费)。

(2)乙方提交初步设计文件后七日内，甲方应即再支付估算设计费总额的30%，计 ￥ 元。(不含定金)

(3)乙方提交全部施工图设计文件后七日内，甲方应向乙方支付估算设计费总额的50%，计 ￥ 元。

3、收费说明：

(1)取费计算标准： 人民币 元/平方米 。

(2)本合同在执行期间，如遇国家或本市规定的设计收费标准调整时，设计收费额应按新标准由甲乙双方重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。

第六条：双方责任

(1)甲方责任

甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

①　甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

②　甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

③　在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始设计工作，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

④　甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过15天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

⑤　甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。

⑥　甲方应为乙方派往现场的设计人员提供工作生活及交通等方便条件。

⑦　甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

(2)乙方责任：

①　乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

②　乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。

③　由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

④　合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

⑤　乙方交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。

⑥　乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第七章：其他

1、甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关 问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

2、乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。

3、本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

4、本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

5、甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。

6、甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

7、由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8、本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由 上海 仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

9、其他约定事项：乙方应根据甲方的要求，完成人防施工图交底、施工配合和施工验收等工作。

10、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

11、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

12、本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13、本合同经甲、乙双方盖章签字后自 年 月 日生效。

委托方单位名称 承接方单位名称

(盖 章) (盖 章)

法定代表人： 法定代表人：

(或委托代理人) (或委托代理人)

单位地址： 单位地址：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：

签订合同代表(签字) 签订合同代表(签字)

本合同于 年 月 日签订于

市勘察设计市场管理部门意见 市工商行政管理部门鉴证意见

(盖 章) (盖 章)

年 月 日 年 月 日

根据上文的上海市建筑工程设计合同的模板我们需要以其格式制定合同，但在实际的操作情况中，可以根据实际的项目要求对其内容有适当补充。不论是制定还是签订此类合同，我们都要考虑好自身的权益，也要保证义务的履行和责任的承担，才能使上海市建筑工程设计合同真正地发挥好它的价值。
相关内容：

·建筑工程施工许可变更的内容是什么?
    建筑工程施工许可变更的内容是什么 (一)建筑工程施工许可信息变更 1、变更形式。 施工许可证信息变更须填写《市建筑工程施工许可证信息变更申请表》，证书内容变更的(建设单位和施工单位变更除外)，发证机关可在原证书备注栏中注明“变更”加盖专用印章，变更内容详见申请表，与施工许可证同时使用方可有效。 2、办理时限。 原发证机关应自受理之日起5个工作日内，作出是否变更建筑工程施工许可证的决定。 ...

·犯罪嫌疑人怎样聘请律师
    从犯罪嫌疑人所能享受到的权利中知道，此时他们是可以依法聘请律师来为自己提供法律帮助的。当然，很多人其实并不了解究竟犯罪嫌疑人怎样聘请律师才好，针对这个问题，我们马上在下文中为你进行解答。一、犯罪嫌疑人怎样聘请律师(1)侦查人员第一次讯问犯罪嫌疑人后或者对其采取强制措施之日起，应当告知犯罪嫌疑人可以聘请一名至两名律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告或者为其申请取保候审，并将告知情况记明笔录。(2)在...

·什么情况下终止劳动合同？
    什么情况下终止劳动合同劳动合同终止是指劳动合同因期限届满等法定原因而结束。依据《劳动合同法》第44条及其《实施条例》第21条的规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期满的;(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;(3)劳动者达到法定退休年龄的;(4)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;(5)用人单位被依法宣告破产的;(6)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用...

·大家都知道我们国家对于建筑工程的质量一向是很看重的
    大家都知道我们国家对于建筑工程的质量一向是很看重的，建筑工程的质量在我们国家是有一套非常明确的标准的，然后开发商是需要缴纳保证金的。建设工程的质保金一般都是需要是工程的总造价的百分之五作为质保金，同时规定了在质保的期间内施工单位要对建造的建筑进行维护。建设工程质保金是怎么规定的？《民法典》（2021年1月1日起实施）里没有具体规定质保金的多少，但是建设部有一个格式合同，规定的质保金是工程总造价的5...

·用人单位拖欠工资有什么后果
    用人单位拖欠工资有什么后果1、用人单位依法要承担民事责任：用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的，以及拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同并要求用人单位赔偿。用人单位除在规定的时间内全额支付劳动者工资报酬外，还需加发相当于工资报酬百分之二十五的经济补偿金。2、用人的单位无故拖欠职工工资，劳动者可以举报到劳动行政部门，将要承担行政责任：劳动行政部门应责令用人单位...

·个体工商户营业执照注销条件是什么
    一、个体工商户营业执照注销条件是什么 1、个体工商户变更经营者(更换业主); 2、个体工商户登记依法被撤销或者个体工商户营业执照依法被吊的; 3、因其他原因个体工商户营业执照被收缴的; 4、个体工商户不再从事经营活动。 二、个体工商户注销登记所需资料： 1、相关租赁凭证、租赁合同及承租发票; 2、营业执照正副本原件; 3、组织机构代码正副本原件及CA证书; 4、国地税务登记证正副...

·在法律上,误工费和务工费的区别主要如下：
    在法律上,误工费和务工费的区别主要如下： 误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间(误工时间)内，因无法从事正常工作而实际减少的收入。《中华人民共和国民法通则》第119条　侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用;造成死亡的，并应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用。务工费即个人所得税中的劳务报酬是指个人独立从...

·建筑工程招投标流程是怎样的
    建筑工程招投标流程是怎样的 按照我国目前的法律规定，有四大类项目是必须经过招投标程序的，主要范围就是工程建设项目。因此，如果目前打算或正在从事工程建设的话，就一定要对招投标程序即相关流程有清晰认知。那么，建筑工程招投标流程是怎样的呢?我们为您解答。 建筑工程招投标流程是怎样的 一、开标 1、开标应当按照招标文件规定的时间、地点和程序以公开方式进行。开标由招标人或者招标投标中介机构主持，邀请...

·一般工伤骨折赔付多少脚后跟粉骨折
    需要根据具体的案情来看，各个省、自治区、直辖市出台的《工伤保险条例》对赔偿的标准和计算方法都是不一样的，存在一定的地域差异。脚后跟粉碎性骨折有内固定的可定为九级伤残,没有内固定则可定为十级伤残。在人身损害赔偿费用的计算上，我国制定的总原则是：具体损失采取“差额赔偿”，抽象损失采取“定型化赔偿”。《工伤保险条例》第三十七条职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇： （一）从工伤保险基金按伤...

·解除劳动合同证明找谁？
    解除劳动合同证明找谁?“终止劳动合同证明书”也就是所谓的“离职证明”,作用主要是证明你已经和该公司解除劳动关系,是在你原单位开具的,上面只需要你原单位盖公章即可.劳动合同法规定用人单位未向劳动者出具解除或者终止劳动合同的书面证明，给劳动者造成损害的应当承担赔偿责任。第一，会涉及到领取失业救济金的问题，所以解除合同证明书一定要标明是对合同终止或者公司提出解除。 第二，根据《劳动合同法》第50条第二款...

·法律规定工程质量事故分几个等级划分？
    法律规定工程质量事故分几个等级划分？ 即使我国相关部门对于工程质量监管十分的严格，但是实际上工程质量是会发生一些问题的。也正是因为这个原因，会造成一系列的工程事故。因此，他想知道根据法律规定工程质量事故分几个等级划分?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。 一、工程事故等级划分 国家现行对工程质量通常采用按造成损失严重程度进行分类，其基本分类如下： 1)一般质量事故：凡具备下列条...

·延长劳动时间的工资应该怎么算
    延长劳动时间其实也就是加班，而劳动者加班分为两种情况，一是主动加班，二是单位安排加班。而一般只有在单位安排加班的情况下，才需要按照国家的规定支付相应的工资。但对于很多劳动者而言，可能不是很清楚延长劳动时间的工资应该怎么算，下面就让我们为你做详细解答。 一、延长劳动时间的工资应该怎么算 《劳动法》和《工资支付暂行规定》都规定了用人单位延长工作时间必须支付高于劳动者正常工作时间工资的报酬。劳动部《...