广东省建设征地拆迁补偿办法公布了哪些内容？

广东省建设征地拆迁补偿办法公布了哪些内容？

广东省建设征地拆迁补偿办法

第一条　为了保障我省交通基础设施建设用地，维护被征地农民集体和个人(包括承包经营权人，下同)的合法权益，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等有关法律法规的规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条　本办法所称交通基础设施是指国道、省道、高速公路(含城市快速路)、航道、港口、机场、铁路、城际轨道(含城市地铁)及其生产性配套设施等建设项目。

第三条　交通基础设施建设用地，经依法批准，可以以划拨方式取得。征地拆迁工作统一由市、县人民政府负责组织实施。建设用地单位可以与市、县人民政府或其指定的土地行政主管部门签订征地拆迁包干协议，也可以根据实际情况采用其它办法进行。建设用地单位应及时提供用地图纸和有关技术资料;市、县人民政府负责征地拆迁的动员、丈量、补偿、安置，及时办理用地报批手续，组织供地方案的实施。

第四条　交通基础设施建设用地的征地拆迁补偿标准按区域分为两类：一类地区包括省划定的50个山区县(市、区)，东西两翼和粤北山区即：汕头市(不含南澳县)，汕尾市(不含海丰、陆河县)，潮州市(不含饶平、潮安县)，揭阳市(不含普宁市、揭西县)，茂名市(不含高州、信宜市)，阳江市(不含阳春市)，湛江市，河源市的源城区，韶关市的北江区、浈江区、武江区，云浮市的云安县，清远市的清城区;二类地区指除一类地区以外的地区。

第五条　全省统一交通基础设施建设征用农村集体土地的税费征收项目，各项收费收入按规定纳入同级财政部门国库或财政专户管理，任何单位和个人不准擅自增加收费项目。征用农村集体土地的税费项目包括耕地占用税、农业税、耕地开垦费、征地管理费、土地补偿费、青苗补偿费、安置补助费、征用林地补偿费等8项(国家有新规定除外)。计征标准如下：

(一)耕地占用税

国家规定应缴纳耕地占用税的交通基础设施用地项目，耕地占用税平均税额在每平方米5元(含5元)以上的地区，按照每平方米2元的标准征收耕地占用税;平均税额在每平方米5元以下的地区，按照每平方米1.5元的标准征收耕地占用税。

(二)农业税

被征用的土地，自批准征用的次年起，停征该土地所负担的农业税。

(三)耕地开垦费

地级以上市辖区内每平方米20元;县级市辖区内每平方米15元;县辖区内每平方米10元;占用基本农田保护区内的耕地每平方米加收15元。

(四)征地管理费

按征地补偿费总金额的2%提取。

(五)土地补偿费

征用水田的，不收取路桥通行费的建设项目和一类地区收取通行费的建设项目(以下简称一类项目)，按其被征用前三年平均年产值的8倍补偿，二类地区收取通行费的建设项目(以下简称二类项目)按9倍补偿;征用其它耕地的，一类项目按其被征用前三年平均年产值的6倍补偿，二类项目按7倍补偿;征用鱼塘的，一类项目按其邻近水田被征用前三年平均年产值的9倍补偿，二类项目按10倍补偿;征用其它农用地的，一类项目按其被征用前三年平均年产值的5倍补偿，二类项目按6倍补偿;征用未利用地的，按邻近其它耕地补偿标准的50%补偿;征用农民集体所有非农业建设用地的，按邻近其它耕地的补偿标准补偿。

平均年产值以经县级统计部门审核的乡(镇)统计年报和经物价部门认可的单价为准。

(六)青苗补偿费

属短期作物，按一造产值补偿;属多年生作物，根据其种植期和生长期长短给予合理补偿，最高额不超过土地年产值的5倍。

(七)安置补助费

征用耕地的，每一个需要安置的农业人口的安置补助费，为该耕地被征用前三年平均年产值的5倍，每公顷的安置补助费最高不得超过被征用前三年平均年产值的15倍;征用其它农用地的，其安置补助费总额，为该农用地被征用前三年平均年产值的4倍。

征用宅基地和未计征农业税的土地，不付给安置补偿费。

征用1亩耕地及其它农用地需安置的农业人口数，等于该县农业人口总数除以耕地总面积。该县农业人口数，按当地统计部门审定的以县(市、区)为单位的统计年报中征地前三年的农业人口平均数为准。耕地总面积以县级统计部门统计年报数为准。

依据本《办法》规定支付土地补偿费和安置补助费，尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的，经省人民政府批准，可增加安置补助费。但土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均产值的30倍。

(八)征用、占用林地补偿费

征用、占用商品林林地，必须按下列标准缴纳林地补偿费、林木补偿费、安置补助费和森林植被恢复费：

1、林地补偿费：按被征用、占用林地前三年平均年产值的5倍补偿。

2、林木补偿费：成熟林地和近熟林按林地的林木实际价值补偿;中龄林按林地的林木实际价值2倍补偿;幼龄林按实际造林投资3倍补偿;种植不到一年的未成林按当年实际造林投资补偿;苗圃苗木、经济林按前三年平均年产值3倍补偿。

3、安置补助费：按国家和省有关征地安置农业人口的规定补助。但是，林地补偿费和安置补助费的总和不得超过林地被征用前三年平均年产值的30倍。

4、森林植被恢复费：用材林林地、经济林林地、薪炭林林地、苗圃地，每平方米收取6元;未成林造林地，每平方米收取4元;防护林和特种用途林林地，每平方米收取8元;国家重点防护林和特种用途林林地，每平方米收取10元;疏林地、灌木林地，每平方米收取3元;宜林地、采伐迹地、火烧迹地，每平方米收取2元;城市及城市规划区的林地，可按照上述规定标准2倍收取。

征用、占用生态公益林林地的，其林地补偿费、林木补偿费和森林植被恢复费按征用、占用商品林林地的补偿标准加倍缴纳。安置补助费，按征用、占用商品林林地的标准补助。

以非行政划拨方式取得的交通基础设施建设用地，除上述8项税费项目外，还须按省财政厅、国土资源厅《转发财政部、国土资源部关于印发〈新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法〉的通知》(粤财基费[1999]103号)、《转发财政部、国土资源部关于调整新增建设用地土地有偿使用费征收等别的通知》(粤财综[2003]13号)等有关规定，缴纳新增建设用地土地有偿使用费。

第六条　使用国有土地按下列原则补偿

使用国有农用地仍按本《办法》第五条规定的标准补偿;使用国有建设用地，按取得建设用地的价格加上经过审核确认的对土地“三通一平”的实际投入费用酌情补偿;使用未开发国有荒山、荒地、荒滩等不予补偿。

第七条　附着物拆迁补偿标准

(一)城市规划区内国有土地的房屋拆迁补偿按《城市房屋拆迁管理条例》(国务院令第305号)执行。

其它房屋拆迁，根据不同地区类别、房屋结构，最高按以下标准补偿：

一类地区：水、电齐全的框架结构楼房，每平方米按500元补偿;水、电齐全的砖混楼房，每平方米按400元补偿;一般混合结构房屋，每平方米按350元补偿;一般砖木结构房屋，每平方米按250元补偿;简易结构房屋，每平方米按150元补偿;简易棚房，每平方米按100元补偿。

二类地区：水、电齐全的框架结构楼房，每平方米按750元补偿;水、电齐全的砖混楼房，每平方米按600元补偿;一般混合结构房屋，每平方米按500元补偿;一般砖木结构房屋，每平方米按350元补偿;简易结构房屋，每平方米按250元补偿;简易棚房，每平方米按150元补偿。

对违章建筑和超过批准期限的临时建筑不予补偿。

上述不同结构房屋补偿时，应扣除折旧费。折旧费以房屋补偿费为基数，按每年1%计算;新宅基地可适当补助“三通一平”费用，最高可按房屋拆迁补偿费总额的10%计取。

(二)房屋外阳台、外走廊按其房屋补偿标准的50%计算。

(三)围墙每平方米按50元补偿;挡土墙每立方米按80—100元补偿;晒谷场、粪池每平方米最高不超过30元;一般水井每口按1000元补偿。

(四)坟墓迁移补偿：国务院《殡葬管理条例》颁布实施前已下葬的墓地，土坟每穴补偿100元;砖砌或水泥结构的，每穴补偿180元;骨坛每个补偿50元。《殡葬管理条例》颁布实施后下葬的，原则上不予补偿，并限期迁移。

(五)电力线(杆、塔)、通信设施、水利设施、输油(气)管道、地下供水管(网)、电缆光缆等拆迁费用由建设单位与所属业主单独签订拆迁合同。拆迁补偿费用，由建设单位与各业主协商后直接支付。

第八条　征地公告发布后，被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物不列入补偿范围。

第九条　委托地方政府包干征地的工作经费，按征地拆迁补偿费总额的2%计取。

第十条　征地拆迁的各项费用从征地补偿安置方案批准之日起三个月内由用地单位按合同有关条款确定的支付比例全额支付。征地拆迁补偿费按规定支付后，被征用土地的单位和个人应当按规定期限交付土地;如征地拆迁补偿费未按规定支付的，被征用土地的单位和个人有权拒交土地。

被征土地的单位和个人按补偿标准领取补偿后，拒不搬迁的，由县级以上人民政府依法申请人民法院强制执行，保证国家建设用地。凡扰乱、阻碍建设项目和破坏建设项目，给国家造成损失的，视情况由有关机关依法追究当事人的经济、法律责任。

第十一条　各级人民政府及各村民委员会应当把征地拆迁补偿费标准、补偿办法等向被征用土地的单位和个人公开，确保被补偿人应得的补偿费及时足额拨付到户，不得截留、挪用和代扣各种收费。各级监察、财政、审计部门要加强行政监督，确保各项征地款项的合法、合理使用。

第十二条　对征地中权属有争议的土地，该市、县人民政府应当在六个月内调处争议，确定权属，将征地拆迁补偿款付给权属单位或个人。各争议方不得以争议为由阻挠建设。

第十三条　对征地补偿标准有争议的，由县级以上人民政府协调。协调不成的，由批准征用土地的人民政府裁决。

第十四条　交通基础设施建设项目施工临时用地，各县级以上人民政府要优先安排。有关使用规定和补偿问题按《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》第三十七条规定办理。

第十五条　不依法及时办理有关征用土地手续，擅自增加收费项目，未及时足额将征地拆迁补偿费发放到被征用土地的集体和个人等，导致工程建设工期延误造成经济损失的，将追究主要责任人和有关责任人的政纪责任。构成犯罪的，移交司法机关处理。

第十六条　本办法自公布之日起施行。1992年1月13日省政府公布施行的《广东省交通基础设施建设征用土地暂行办法》同时废止。

广东省建设征地拆迁补偿办法公布，明确了政府征地拆迁时政府应该给予被征地者的补偿，以及相应的征地操作规范问题，也解释了当征地出现纠纷时应该怎么处理的问题。在征地过程中出现纠纷或问题，政府或被征地所有者都可依照此条例来依法维护自己的权利。
相关内容：

·二手房土地使用证办理流程是怎样的？
现如今的二手房交易，大多数人关注的是房产证的过户和办理问题，忽略了土地证的办理过户问题。若没有土地证，将来如果遇到房屋拆迁或毁坏的情形，房屋的所有权和土地使用权就会分为两个部分进行补偿，这样土地补偿部分就很难保证能够得到。那么，二手房土地使用证办理流程是怎样的呢？下面让我们简单和您聊一聊。一、土地属性：土地证，是国家规定的土地的使用者或者土地的所有者所享有的土地使用权或所有权的法律依据。二、...

·建筑合同诉讼管辖地的规定是怎么样的
建筑合同诉讼管辖地的规定是怎么样的?此类纠纷应当按照一般合同纠纷的法律规定来确定管辖，即被告住所地与施工行为地法院均有管辖《合同法》第二百六十九条将建设工程合同定义为：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付工程价款的合同”。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同，因此建设工程施工合同属于建设工程合同的一种。建设工程合同的性质从民法角度分析属于承揽合同。民事诉讼法第三十四条第(一)项“因不...

·开发商不办土地使用证的原因有哪些？
开发商不办土地使用证的原因有哪些?原因有多种;土地有纠纷、欠缴土地出让金、欠缴土地租金、房产证与土地证的权利人不是同一权利人、集体土地上的房屋转卖给非本集团成员的、林地及法律法规明确规定不允许买卖的土地等等。另外，土地证是经过从下到上多级部门审批通过后的使用证明。有了土地证才能办理房产证。没有通过审批的就不能办理土地证。《国有土地使用证》是证明土地使用者(单位或个人)使用国有土地的法律凭证，受法律...

·居民土地使用证年限为多少年？
居民土地使用证年限为多少年？根据我国《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第12条规定，土地使用权出让最高年限按下列用途确定：居住用地70年;工业用地50年;教育、科技、文化、卫生、体育用地年限为50年;商业、旅游、娱乐用地40年;仓储用地50年;综合或者其他用地50年。二、国有土地使用证办理程序是怎么样的？土地登记申请人(使用者)应持有关土地权属来源证明相关材料，向国土资源局提出申请。1、土地...

·云南水田征地补偿价格
云南水田征地补偿价格这几年来，国家因为各种原因需要征收水田，当然了征收水田之后会给予被征收者一定的补偿，对于大多数被征收土地的人来说，他们最关心的就是水田征地补偿的价格。征地补偿价格毫不夸张的说，影响着他们以后生活质量，他们会根据补偿价格选择从事什么样的职业，从而更好的安排以后的生活。但是现实生活中，很多人都不知道水田征地补偿的价格。下面我们将以云南为例介绍云南水田征地补偿价格。一、征...

·农村土地确权登记快结束了发现证上田亩数量弄错了怎么办?
农村土地确权登记是为了更好的维护农民的土地权益，让农村改革发展的更好。目前，各地确权工作仍在进行中，一部分地区基本完成，但是还有一部分地区速度较慢。农民朋友对于土地确权登记工作仍然有不清楚的地方，近来后台就有农民朋友提问，自己家的田亩数量登记时变少了、弄错了该怎么办呢?下面我们一起来看看解决的办法吧。根据《农村土地承包法》第二十二条：承包合同自成立之日起生效，承包方自承包合同生效时取得土地承包经营...

·物权法商业用地土地使用权到期后怎么办？
商业用地是指开发的土地是作为商业使用的，例如图书馆、酒店、商场、游乐园等等非民宅使用用地。我国对这部分土地的使用年限有着较为严格的规定和解释。下面我们就物权法商业用地土地使用权到期后怎么办，这类土地使用权到期的问题为您做详细的解答。商业用地土地使用权最高年限为40年，住宅用地土地使用权最高年限70年，要想把商业用地改变成住宅用地缴土地出让金是肯定的.要想把你的一套房屋改变土地使用性质是不能的.按照...

·六安市金安区征地补偿标准
六安市金安区征地补偿标准征地补偿的问题，一直以来是一个比较容易引起纠纷的一个问题，我们在进行补偿的时候，一般是需要综合考虑土地附着物、青苗补偿等费用的，具体的补偿的标准，每个地市也是有一定的差异的。最新出台的六安市金安区征地补偿标准也是和之前的政策做出了一定的调整，一起来了解一下吧。一、六安最新征地补偿标准为进一步规范六安市征地补偿工作，维护被征地农村集体经济组织和农民的合法权益，促进经济社会持续...

·夫妻之间的共同财产一直以来都是很容易产生争议的地方
夫妻之间的共同财产一直以来都是很容易产生争议的地方，尤其是在夫妻打算解除婚姻关系的时候，自然双方都是想要自己争取更多的利益，这个时候就会出现双方争夺夫妻共同财产的情况。而在这方面其实我国也有相应的规定，那么夫妻共同财产分割的规定都是什么呢?本站我们马上为做详细解答。一)对于共同财产问题，《中华人民共和国婚姻法》规定如下：第十七条夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫妻共同所有： ...

·国外允许限制精神病人关押的地方吗
国外允许限制精神病人关押的地方吗？精神病人关押的地方不可以是看守所，因为精神病人犯法之后被确定存在疾病就必须释放。对违法的公民先关押，然后做鉴定，鉴定结果为精神病的，释放。间歇性在未发作期间犯罪的应当关押，并负刑事责任。鉴定一方有异议，可作第二次，两次结果不同的，有上级机关指定单位，第三次鉴定结果为最终结果。在不能辨认或者不能控制自己行为时犯罪，经法定程序确认属实后不用负刑事责任，如果是间歇性的精...

·农村土地承包经营权流转纠纷的原因是什么
农村土地承包经营权流转纠纷的原因是什么农村土地承包经营权流转纠纷的原因如下： 1、司法的尴尬。司法作为解决社会矛盾的最后一道屏障。在面对大量涌出的、直接关系到所涉当事人“命根子 ”的利益和农村社会的稳定的这一类纠纷，尽管非常慎重，但仍然难以避免这样的尴尬，因为很多流转户之间根本没有流转协议，举不出证据来，法律公正又难以维持，这样的裁判结果可能引发大量流转户之间的纠纷和诉讼。 2、立法的欠缺。目...