琶洲村城中村改造村民房屋拆迁补偿安置方案

琶洲村城中村改造村民房屋拆迁补偿安置方案

早在2008年，在广东省委、省政府就部署了“三旧”改造的城市改造战略，广东省和广州市本着先行先试的原则，对旧城镇、旧厂房、旧村庄进行改造。并制定了土地集约利用的改革方案，这其中就包括琶洲村城中村改造村民房屋拆迁补偿安置方案。改造以前，琶洲村管理无序、环境脏乱、消防和治安都出现了许多问题。下面我们就为您详细介绍。

琶洲村城中村改造村民房屋拆迁补偿安置方案

为切实做好琶洲村城中村改造工作，保障协议各方的合法权益，确保改造建设工程顺利进行：

一、根据《广州市琶洲村改造规划》（公开乙方知道）和《关于申请琶洲村改造项目地块规划设计条件的复函》（穗规函[2009]6932号）（公开乙方知道）琶洲村“城中村”全面改造地块规划总用地面积757639平方米，总建筑面积1850000平方米，分为13宗地块，其中一、三、四、五地块为保利公司竞得（甲方同意并且用于担保和抵押之用），其余地块为村民复建安置用和广场、公共绿化用地。

二、为实施琶洲村城中村改造项目，竞得人保利房地产（集团）股份有限公司（下称保利公司）负责实施拆迁补偿安置工作、审核及发放房屋拆迁补偿安置款项，并在完成全部拆迁工作后，按约定负责回迁安置用房等城中村改造建设全部开发工作。故甲、乙双方经平等、自愿协商，就乙方房屋拆迁补偿安置事宜达成以下协议条款，以供各方共同遵照执行；

第一条乙方的房屋现状（一）乙方房屋建筑面积已由甲方摸查测量完毕，并经相关政府部门抽查核准；甲、乙双方签署《琶洲村房屋调查表》（见附二）作为确认房屋现状的依据，如确有面积不符，签约时可重新复量，费用由甲方支付。（二）乙方同意将其坐落于广州市海珠区街村巷号、产权证号码为的房屋交由甲方组织拆迁；根据宅基地证或农村集体房地产证记载，该房屋为结构，建筑面积为平方米。按照广州市国土资源和房屋管理局海珠分局复核确认的数据，乙方被拆迁的房屋实测建筑面积为平方米。

第二条房屋拆迁补偿安置（一）甲方按以下标准向乙方提供回迁安置房屋：依据《琶洲村城中村改造村民房屋拆迁补偿安置方案》，甲方公开（复印）给乙方知道，书面公开整个小区规划报建、设计、文件、批文、规划道路、绿化平方米、广场平方米、容积率、车位个、公共配套、商业面积平方米，（所有乙方业主可自行聘请物业管理公司管理）物业管理收费每平方米元、停车费每月元，以房屋合法产权建筑面积“拆一补一”为准则，回迁安置房屋按照国家“一级一类”不小于每平方米1500元标准装修（具体标准见附件三）。经实测乙方被拆迁房屋的合法产权面积为平方米，其中乙方选择回迁安置的面积为平方米，选择货币补偿的面积为平方米。甲方在乙方签订本协议之日起两年内向乙方提供回迁安置房屋户型及面积作选择，具体回迁户型及。由甲、乙双方以补充协议形式另行约定。回迁地址：座落在街号幢层号房。 (二)甲方按如下标准向乙方支付房屋的拆迁补偿款： 1、乙方被拆迁房屋的超建面积为平方米，甲方按单价1000元/平方米给予补偿，共计人民币元，甲方在乙方腾空搬出并将房屋交付甲方之日起五个工作日内支付给乙方。 2、乙方选择货币补偿的面积为平方米，甲方按单价4500元/平方米给予补偿，共计人民币元，甲方在乙方腾空搬出并将房屋交付甲方之日起五个工作日内支付给乙方。第三条临时安置补助费（一）乙方宅基地证或农村集体房产证建筑面积为平方米，甲方按每月20元/平方米的标准给予乙方临时安置补助费；其中商铺部分面积为平方米，甲方按每月30元/平方米的标准给予乙方临时安置补助费。故甲方每月给予乙方的临时安置补助费合计为元。（二）临时安置补助费自乙方腾空搬出并将房屋交付甲方之日起五个工作日内向乙方发放，补助费以乙方交付房屋之日起计至甲方交楼后30日止，以分期预付方式。首次预付一年，之后按季度支付，在每季度第一个月的15日前支付，逾期每天支付违约金，按支付金额千分之三。（三）自甲方完成拆迁工作并将琶洲村城中村改造项目所涉及安置地块交付之日起（需由第三方书面确认该时间），超过30个月未能向乙方交付回迁安置房屋的，从第31个月起每月临时安置补助费按本协议约定的标准上调100%。

第三条搬迁补助费等相关费用（一）搬迁补助费按照村民住户每个宅基地证（宅基地证或农村集体房地产证）“一出一进”共两次，600元/次的标准发放。甲方一次性给予乙方1200元的两次搬迁补助费，乙方自行负责搬迁。（二）甲方向乙方每每个宅基证发放1万元作为其因搬迁造成的损失的全部补偿。（三）以上款项自乙方依约腾空搬出并将房屋交付甲方之日起3个工作日内一次性向乙方发放。

第四条交房期限乙方应在本协议签订之日起30日内，依照本协议第九条第（四）项的约定自行腾空搬出并将房屋交付给甲方。

第五条收楼标准甲方交付的房屋必须给国家有关部门对整个小区验收合格，并有各类合格证书，小区配套完善，绿化、会所、停车场、小区围墙、垃圾站、水电房、有水电表，有线电视，电话，房屋无质量问题，方可交房，否则，不能交房。并且保证乙方入住¬¬¬1000天内，房屋不能有漏水、天花剥落、地板、墙有裂缝。否则，甲方无条件及时翻工，并支付人工和材料费。

第六条奖励措施（一）如乙方在2010年月日前签订本协议，并在签订本协议后30日内依约交付房屋的，则甲方按每证给予乙方人民币2万元的奖励。奖励款在乙方依约交付房屋之日起3个工作日内发放。（二）乙方在签订本协议后30日内依约交付房屋的，甲方依据本协议第三条给付临时安置补助费的起始时间，按乙方签订本协议之日起计算。

第七条保障条款为更好地保障乙方的合法权益以及琶洲村改造项目的顺利进行，甲方承诺：乙方签订本协议并依约将房屋交付甲方后，如有本村其他村民得到更高的拆迁补偿标准的，则乙方有权享有同样的补偿标准；如乙方签约将依约交付房屋后有本村其他村民被降低拆迁补偿标准的，乙方的补偿标准不会因此受到影响。

第八条甲方的权利义务（一）负责乙方房屋的拆迁安置工作，保证整个改造项目的顺行进行。并承诺以市政府和用十一亿元现金，及用琶洲1，2，3，4，5地块和地上附着物作担保，负责该项目在改造过程中出现烂尾的一切责任。（二）负责回迁安置房屋的分配工作，协调乙方的回迁安置工作。（三）审核、发放房屋拆迁等补偿安置款项。（四）对本协议约定的拆迁补偿安置款项进行审核；对协议各方的履约情况进行监督，对违约行为有权进行纠正直至采取相应的法律措施。（五）依据审核结果依约向乙方支付补偿安置款项；如在审核过程中发现乙方提供虚假产权证明或者存在损害琶洲村社员整体利益等行为的，有权拒付相关的补偿安置款项并不构成违约。

第九条乙方的权利义务（一）权依照本协议的约定获得房屋拆迁补偿。（二）保证在签订本协议时将房屋宅基地证或农村集体房地产证等产权证明全部交给甲方；同时承诺其提供的所有产权证明及其他相关文件均属真实、合法、有效。（三）承诺向甲方交付房屋时，该房屋未存在任何产权争议；未被司法、行政机关查封；未设置抵押等他项权利；未设置任何形式的用益物权；房屋的水、电、煤气、电信、电话、电视等费用已全部结清。如房屋因抵押、转让、租赁、继承、分割（析产）等第三人主张权利的原因产生纠纷的，乙方应自行负责解决。（四）腾空搬出房屋，不得拆除门、窗、防盗网、电线、水管、水龙头、水电表等固定的附着物或构筑物。

第十条违约责任（一）甲方的违约责任： 1、违反本协议第二、三、四条的约定，逾期发放相应款项的，每逾期一天，按乙方全部房产和甲方未付款项总额每日按千分之三向乙方支付违约金。 2、违反本协议的约定、违法拆除乙方房屋，造成乙方经济损失的，应向乙方承担每平方米15000元赔偿责任， 3、甲方同意为防出现烂尾现象，甲方在琶洲街道开设监控账户存入现金11亿元人民币的监控资金，并保证不能动用。动用需征得乙方同意，该11亿元用于支付甲方的违约金及补偿金，不得有另作它用。直到乙方回迁房完毕后，如甲方有违约，则甲方（甲方书面同意授权）同意琶洲街道办事处可动用十一亿元资金发放给乙方。 4、如甲方出现烂尾或不可抗力原因，或超过3年（签订本协议之日计），如上述11亿元不够支付，则甲方保证同意将一、二、三、四、五、地块编号是：或地上建筑物作为担保和抵押，并在2010 年月日之前办理担保抵押登记等手续，费用甲方支付，乙方有权依法向法院提起诉讼，查封，依法拍卖，以补偿给乙方的损失费用，其拍卖，诉讼、评估、查封费用均由甲方支付。（二）乙方的违约责任： 1、乙方违反本协议第九条第（二）项的约定，提供虚假产权证明或相关文件的，甲方有权扣减乙方因此所取得的多于房屋实际面积部分的回迁安置房屋面积以及补偿安置款项，同时乙方应向甲方承担该协议赔偿责任；并且甲方有权解决本协议，并移交行政、司法机关追究其法律责任。 2、乙方违反本协议第九条第（三）、（四）项的约定或者本协议的其它条款，对甲方造成损失的，乙方应承担该协议赔偿责任。其中，乙方违反本协议第九条第（四）项的，甲方有权拒绝向乙方发放本协议第六条约定的奖励款项并不构成违约。乙方因以上条款对甲方负有赔偿责任的，甲方有权从乙方依约应得的款项中相应扣减乙方应当承担的赔偿金额。

第十一条争议的处理甲、乙双方履行本协议过程中发生争议的，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向本协议签订地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条补充协议对本协议相关条款以及涉及拆迁补偿安置内容的增减、补充、修改等变更的，均应在双方协商一致的前提下，另行签订补充协议。

第十三条协议的生效（一）本协议一式份，甲、乙双方各执份，报有关部门及琶洲街道办事处备案份；各份具有同等的法律效力。（二）自本协议自双方签字或盖章之日起生效；乙方委托代理人签署本协议的，应出具经依法公证的授权委托书。

第十四条备住（其他补偿项目及价格）一、甲方保证在签订本协议之日起3年内为乙方办理好国有房产证（已交土地出让金，由甲方负责交付）办理房产证的费用由甲方支付，否则逾期每天每证甲方支付违约金200元，直到办理完毕止。二、甲方承诺，负责上述开发、拆迁小区的全部所有相关费用，不得以任何借口、理由，提出由乙方支付种种费用。三、甲方承诺保证设计有：每50平方建筑物设计有一个地下车库车位，（如此类推）并且保证每户有一个车位给业主使用，同意业主每证可以每平方4500元回购一个车位。四、甲方同意乙方回迁超出面积按每平方4500元回购。五、甲方同意按每一宅基地证作一户为计算单位，办理有关补偿和房产证。

按照以上琶洲村城中村改造村民房屋拆迁补偿安置方案改造后的琶洲村城中村，居民享有超过60万平米现代化社区，楼间距达到了70米，环境优美、绿化充足，居民的居住环境得到了全面的提升。琶洲村城中村改造的成功，得益于合理的安置方案，更得益于政府想民所想、急民所急的积极推进。这一拆迁改革不仅提升了广州的城市形象也成为广州旧改的模板。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

相关内容：

·买卖二手房的违约金要如何约定
买卖二手房的违约金要如何约定在房屋买卖活动中，有些违约导致合同不能履行，有些问题不足以导致合同无法履行，但是影响了一方的权益，至少给对方造成日期的延误。从合同约定的角度讲，应该对合同履行的所有细节进行约定，并约定出现某种违约的处理方式及违约责任的承担方式。按英美法的分类，违约分为根本违约与一般违约，根本违约指双方签订合同的目的不能实现，比如买方签订合同后放弃购买房屋或卖方签订合同后不售房屋，都属...

·常见的借名买房的纠纷有哪些
在房屋买卖中，有些购房者选择的是借他人的名字购买房屋，但很容易发生纠纷。那是因为我国采取的是不动产物权登记主义，即不动产权利人要对自己的权利在政府的相应部门进行登记才拥有相应的房产物权。那常见的借名买房的纠纷有哪些？我们马上为你做详细解答。一、常见的借名买房的纠纷有哪些 1、登记购房人反悔纠纷，出资人不能证明双方之间的委托代理关系和支付购房款的事实，要想取得房屋产权或收回购房款都很困难; 2...

·没房产证离婚怎么办 ?
没房产证离婚怎么办 ?一、没房产证离婚怎么办 1、如果在离婚时没拿到房产证的，法院在离婚判决时将会对房产不予处理。按照目前的情况，要是在离婚时还没取得房产证的大部分是由于现在房子还在还贷中，因此还没拿得房产证。这种情况下，离婚时想要分割房产的话，不管是夫妻一方婚前付了部分房款，婚后共同还贷，或者是说一方用个人财产还贷的，只要尚未取得房产证的房屋，法院在离婚判决时将会对房产不予处理。 2、...

·签订房产合同后不想买了怎么办
签订房产合同后，意味着在开发商与购房者之间已经建立了房屋买卖关系。而此时，可能购房者因为一些原因又后悔不想购买该房产了，那么遇到这种情况的，通常应该怎么办呢？若你不是很清楚的话，请跟随我们一起在下文中进行了解。一、签订房产合同后不想买了怎么办《民法典》第五百零九条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务...

·无房产证的经济适用房离婚分割是怎样的？
无房产证的经济适用房离婚分割是怎样的？一、无房产证的经济适用房离婚分割是怎样的与房产证什么时间拿下来无关系!主要是购房款属于婚前付款的，不管是全额付清房款还是按揭付款，那些付款凭据保留好，那是付款人这方的婚前财产证明，不分割。房产分割出涉及到婚姻法规定的财产分割规定外，还受到国家房产登记规定、各地方房产限购政策等约束。婚姻存续期间已经签订买卖同，但未取得产权证的房屋。可以按照以下法律规...

·继承的房产离婚时能分割吗
继承的房产离婚时能分割吗一、继承的房产离婚时能分割吗 1、如果对方是在结婚之前继承的财产，根据《民法典》中的规定，属于其个人财产，离婚的时候另一方不能要求分割; 2、如果是对方在结婚之后继承的财产，也还需要区分不同的情况进行讨论。 (1)如果是法定继承得来的遗产，则属于夫妻共同财产，离婚时另一方可以要求分割; (2)如果是基于遗嘱继承得来的遗产，则属于个人财产，则离婚的时候另一方不可以...

·房屋属于不动产中的一种，在买房之后还需要办理了过户手续
房屋属于不动产中的一种，在买房之后还需要办理了过户手续，那么才能真正取得房屋的所有权，而在过户的时候就会涉及到一些税费的缴纳，那究竟房屋买卖要交税费包括哪些呢?我们将从卖方和买方两个不同的角度为您解答疑惑。一、房屋买卖要交哪些税买方：房屋登记费：80元/套，手续费：3元/平方米，印花税：0.5‰ 5元/证，契税：首次购房1%、非首次购房1.5%卖方：营业税：5.55%或差价×5.55%或免征，...

·租房没到期不想租了能退押金吗
租房没到期不想租了能退押金吗 1、承租人与出租人协商解除租赁合同，押金的退还以双方协议为准; 2、出租人违约，导致承租人要求解除合同，押金需要返还，并由出租人承担违约责任; 3、承租人违约，导致出租人要求解除合同，承租人承担违约责任，押金需要返还; 4、合同约定的解除情形或者不可抗力导致合同不能继续履行，按照合同约定办理。二、交租房押金要注意哪些事项 (一)租房合同中对于房屋情况一定...

·房屋租赁合同的解除条件有哪些?
房屋租赁合同的解除除了出租房可以提出外，承租方也可以提出解除房屋租赁合同，但无论是哪一方提出解除房屋租赁合同，都必须要满足一定的条件才行。下面，我们下文为你详细介绍房屋租赁合同解除的条件，您可以阅读做一个了解。一、房屋租赁合同解除的条件 (一)约定解除房屋租赁合同的约定解除是指合同当事人认为解除合同比继续履行合同更有利于自身利益，根据合同自由的原则，经协商一致而解除合同。我国《民法典...

·离婚分割房产个人所得税是否需要缴纳
我们都知道，在夫妻双方离婚时，需要分割夫妻双方共同财产，夫妻双方共同财产包括很多，我国婚姻法及其司法解释也对其作了具体的规定。共同财产中最重要的就是房产，那么，离婚分割房产个人所得税是否需要缴纳？离婚财产分割要交哪几种税?目前所有的离婚财产都不需要交税，以下几种也都不需要缴纳：　　 1、营业税　　《财政部、国家税务总局关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知》(财税[2009]111号...

·厂房征收多少钱一平？
厂房征收多少钱一平？政府在基础设施建设的时候，会征用到大量土地，其中可能涉及到个人房屋和企业厂房。相对于个人房屋拆迁而言，厂房拆迁比较复杂，涉及到机器设备、人员安置等问题。政府给予的补贴款也比较多，那么厂房征收多少钱一平？我们总结了相关资料，我们一同学习下吧。一、厂房征收多少钱一平？厂房拆迁涉及的补偿，还包括，土地的区位补偿，装修附属物，停产停业损失，设备搬迁费，具体标准各地不一样，要去询问征收部...

·房子的赠与和过户在本质上相差是比较大的
房子的赠与和过户在本质上相差是比较大的。房子的赠与是一种赠送行为，是指把自己拥有的房子的所有权转赠给其他人的一种形式。但是房子的过户是包含赠与、继承、买卖三种形式的。所以，房子的赠与这种形式是属于过户形式中的一种。赠与房子给别人，具体费用是多少，也要看赠送给的这个人和赠送人的关系，如果是亲人，那么和不是亲人关系的费用差别和办理流程差别是相对较大的。我国相关法律显示，房产赠与和房产的继承是不能等同的...