房屋建筑工程施工合同范本怎么写

房屋建筑工程施工合同范本怎么写房屋建筑工程施工合同范本
甲方：
乙方：
根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，希望双方严格执行，共同遵守。
一、建筑工程概况
1、工程名称：______
2、地点：______
二、工程造价
1、全部工程手工费合计人民币，大写：______小写：______。
2、每平方米建筑面积______元，含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。
三、承建方式及施工准备
1、甲方将其住宅工程以包工的方式承包给乙方承建。
2、甲方应及时提供工程所需全部材料。
3、乙方自带泥工、木工、钢筋工、内外粉刷、盖瓦等建筑活动所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。
四、施工安全要求
1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量进度、安全三大要素加强全面检查和督促。
五、工程质量。
1、乙方按甲方提供的图纸(要求)施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑，墙砖、地面做到平滑，杜绝空鼓，符合相关标准。墙面、屋顶、窗沿口等不得出现开裂、渗水等现象。
3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。
六、建房工期
建房工期为______ 天，自______年______月______日开始施工算起。开工起______个工日完工。
七、付款方式
乙方进场后，甲方将按工程进度付款。完工后按实做工程量，根据陕西省建筑工程面积结算规定办法进行面积结算。
1、基础付百分之______。
2、主体封顶后付百分之______(可根据楼层给付)
3、装饰工程完工后付百分之______(可分冰给付)
4、其余款项待验收交工后扣除5%的保修金外—次付清。
八、违约责任和争议的解决办法
1、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
2、甲乙双方因履行本合同发生争议，应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的，双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。
九、合同的生效与终止。
1、本合同一式贰份，甲乙双方当事人各执壹份。
2、本合同自签订之日起生效。
以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
以上就是关于房屋建筑工程施工合同范本的相关内容，我们在房屋建筑施工前，房屋建筑工程施工合同会最大程度的保护双方的权益不受损，对双方进行一个法律约束，也是为了避免不必要的争议，让双方都受到法律保护。
相关内容：

·建筑农民工劳动合同范本是怎么样的？
为了促进社会的发展，我国各地兴修建筑工程，这也给各农民工提供了工作。一般来说，各施工单位会事先拟定建筑农民工劳动合同，故而劳动者在签署劳动合同前，需要特别关注在合同中是否有免责条款，以及关注该合同如何规定双方的权利义务关系。建筑行业农民工劳动合同范本使用说明一、此劳动合同书是一个示范性文本，不作为强制性文书。二、用人单位与职工使用本合同书签订劳动合同时，凡需要双方协商约定的内容，协...

·拖欠工资可以不上班吗？
拖欠工资可以不上班吗不可以。用人单位无故拖欠其工资的，如果劳动者没有与用人单位解除劳动关系的，劳动者是应当继续上班的，对于用人单位拖欠工资的行为，劳动者可以以用人单位拖欠工资为由被迫辞职，并且可以要求用人单位支付其经济补偿金。法律依据： 1、《劳动合同法》第三十八条用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同： (一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的； (二)未及...

·承包方签订工程合同通知书应该注意什么？
承包方签订工程合同通知书应该注意什么？承包方签订工程合同通知书应该注意什么? 1、在合同签订前，应对发包人及工程本身情况要做详尽的调查。比如工程的真实性、可靠性以及业主的资信情况，工程审批手续是否完备，发包人的履约信用等等。 2、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201《建设工程施...

·公路工程质量等级评定标准是什么?
公路工程质量等级评定标准是什么现如今公路的修建已经是十分常见的事情了，公路为老百姓的出行和国家的经济发展运输都提供了极大的便利。但是公路在修建的时候，也会对公路的质量进行等级上的评定，等级评定越高的，代表公路的质量和其他都是非常优秀的。那么公路工程质量等级评定标准是什么呢?我们将为您进行介绍。公路工程质量等级评定标准是什么? 1.0.1 目的为了加强公路工程质量管理，统一公路工程质量检...

·用人单位根据劳动法辞退如何赔偿员工
用人单位根据劳动法辞退如何赔偿员工现在用人单位辞退员工的现象越来越严重，员工被辞退就要要求公司进行赔偿，根据法律规定有一定的赔偿标准，当员工被辞退时很多人不知道赔偿标准是怎样的甚至有人不知道会对员工有所赔偿，下面针对劳动法辞退如何赔偿来为您详细介绍。一、劳动法辞退如何赔偿用人单位解除劳动关系(辞退)分以下三种情况： 1、用人单位解除劳动关系，没有任何理由，也没有支付任何经济补偿金的，...

·虽然在试用期内劳动者并不属于单位的正式员工，但此时劳动者也是
虽然在试用期内劳动者并不属于单位的正式员工，但此时劳动者也是要给用人单位实际创造经济价值的，因此单位也应当保障劳动者在试用期内的合法权益，按照法律规定和约定的数额支付其相应的工资报酬。那实践中，单位应该怎么支付试用期的工资呢?我们一起在下文中进行了解吧。一、怎么支付试用期的工资由于《劳动法》对试用期的规定非常原则，缺乏具体的可操作条款，实践中用人单位往往利用试用期的“模糊规定”损害劳动...

·劳动合同纠纷的解决途径有哪些
劳动合同纠纷的解决途径有哪些发生劳动合同纠纷，首先，双方可以协商解决，也可以申请第三方机构(例如工会、人民调解委员会等)进行调解;其次，对于用人单位的违法用工行为，劳动者可以向用工行为地的劳动监察机构进行投诉举报，要求处理;但是这两种方式不是必须的前置程序，发生劳动合同纠纷时，劳动者可以直接向用人单位注册地或者用工行为地的劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，对仲裁结果不服的，一方当事人可以在收到仲...

·建筑工程零工合同怎么签订? 建筑工程零工合同发包人(甲
建筑工程零工合同怎么签订? 建筑工程零工合同发包人(甲方):____ 承包人(乙方):____ 按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政府规章,遵循平等、互利、自愿和诚信原则双方就___工程的有关事项协商一致,订立本合同。第一条工程概况 1、1工程名称:____ 1、2工程地点:____ 1、3承包范围:____(群体工程应附《工程项目一览表》见附件)) 1、...

·劳动合同如何续签
劳动合同如何续签续签劳动合同是指合同期满后企业与员工不终止劳动关系，在双方完全同意的情况下继续履行原合同确定的权利与义务的法律行为。续签劳动合同和订立劳动合同一样，应坚持平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、法规、规章的规定。具体应注意如下事项：1、劳动合同期满，用人单位与劳动者同意续延劳动关系的，应当在劳动合同期满前依法续签劳动合同。2、员工若患有职业病或其因工负伤并被确认达到规定的伤残等级...