公路工程承包协议书怎么写？

公路工程承包协议书怎么写？
都说哪里有了公路，哪里经济就会随之发展起来，公路，对于人们来说非常的重要，人们的生产生活，城市与城市之间的交流往来等都离不开它，是个惠民的工程。所以，就有了这么一个说法，先修路后发财。公路对于一个城市，一个地区，一个国家来说，都是必不可少的一个项目。那么公路工程承包协议书怎么写?

一、内部承包协议书

甲方：

乙方：

为了顺应建设工程市场发展态势，进一步提高竞争力，甲乙双方本着真诚合作、优势互补、效益明确，对于联合投中标的项目，经双方商定，依照《中华人民共和国合同法》和建设工程法规中的有关规定，本着互利互惠的原则，在遵守甲方与业主签订的工程承包合同及附件(称：总合同)，并在熟知总合同相关条款的前提下签署本合同。

合同概况：

工程名称： 工程范围、内容：

工程总价：大写： 小写： 开、竣工日期：

1、双方责任及权利、义务

1.1甲方责任及权利义务

1.1.1对乙方所承包的项目工程进行全面监管，协助乙方与建设单位、监理单位、政府主管部门的协调工作，若发生费用由乙方承担。

1.1.2有权对项目资金使用情况实施监控，对乙方由于经营管理不善造成的一切经济损失、债权、债务、民事、刑事

纠纷等，甲方不承担任何法律责任。

1.1.3乙方违法、不执行国家标准、不按规范进行管理施工、违反项目承包协议等的情况下，甲方有权进行纠正，予以经济处罚、终止承包合同、调整承包人。

1.1.4本工程所有合同经公司审核后由甲方统一对外签署。

1.1.5协同乙方组织竣工验收、竣工决算。

1.1.6如本工程发生重大质量、安全事故或有合同违约、破坏社会秩序、影响社会和谐稳定等行为，甲方有权根据实际情况从乙方所承包项目工程款中直接支付乙方应当承担的费用。

1.1.7为便于管理相关证件与印鉴由甲方派人员 名，人员工资元、食宿及差旅费由乙方负责。

1.2乙方责任及权利义务 1.2.1根据甲方的授权，代表甲方实施施工项目管理，履行甲方与建设单位签订的合同约定的权利和义务，维护甲方企业权益，保证甲方与建设单位签订的合同全面履行，接受建设单位代表和监理机构的检查和监督，妥善解决施工现场和项目部出现的问题。

1.2.2按照甲方的要求报送施工项目各项指标的完成情况，负责进行项目的全面实施工作，负责竣工验收和竣工结算，提供和准备相关资料，处理项目部善后工作和工程质量

保修服务，完成工程款等债权债务的清算，确保本协议规定的目标和任务的完成。

1.2.3采取相应措施，防止发生重、特大安全、质量事故，若由乙方原因出现各类事故及违规违法行为，所造成的一切责任和经济损失由乙方负责。

1.2.4乙方不得以甲方、项目部名义或擅自个人名义进行签订任何协议、合同、往来信函等一切有损甲方利益的行为，否则由乙方承担全部责任和费用。

2、履约保证

2.1乙方接受并积极兑现甲方与建设单位的各项约定和承诺，并承担甲方与建设单位履约过程中的一切风险，特别是合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期、违约责任与索赔、保修期等。

2.2乙方自愿以个人及家庭全部财产作为承包项目的保证。如乙方违约，甲方有权对乙方采取一切有效措施进行赔偿。

2.3本工程所需履约保函由乙方向甲方提供，履约保函的额度等同于甲方与建设单位签订的合同要求的额度。

3、财务管理

3.1工程进度款及质保金的支付、扣留及返还按业主规定执行。

3.2该项目按工程结算总额的%向甲方上交管理费
通过对上述内容的阅读，我们知道，公路与人们的生产生活，社会的经济发展，文化交流等等都息息相关，人们离不开公路，公路工程的发展，就意味着，经济的发展。若还有不明白的地方，可以详细咨询的专业律师。




相关内容：

·劳动关系终止的赔偿金怎么算？
    劳动者和用人单位签定劳动合同后，用人单位不能以违法的理由与劳动者解除劳动合同。只能是在劳动者违反公司规定情况下公司可以以合适的理由与劳动者解除合同。如果用人单位以违法的理由解雇劳动者，劳动者可以要求用人单位赔偿，那么劳动关系终止的赔偿金怎么算呢？ 一、《中华人民共和国劳动法》规定了劳动合同终止的两种情况 一是劳动合同期限届满，劳动合同即告终止，这主要是针对有固定期限的劳动合同和以完成一定的工作为...

·工伤鉴定期间待遇工伤保险条例第二十九条规定:职工
    工伤鉴定期间待遇工伤保险条例第二十九条规定:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费;经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医的，所需交通、食宿费用由所在单位按照本单位职工因公出差标准报销。第三十一条规定:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在...

·广州市天河区劳动争议仲裁范围是怎样的
    广州市天河区劳动争议仲裁范围是怎样的？ 在广州市天河区申请劳动仲裁的时候，还是需要先了解清楚，此时法律中规定的广州市天河区劳动争议仲裁范围是怎样的，因为不是所有发生在劳动者与用人单位之间的纠纷都是可以通过劳动仲裁的方式解决的。下面，我们为你详细解答一下这个问题。 一、广州市天河区劳动争议仲裁范围是怎样的 （一）因确认劳动关系发生的争议； （二）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争...

·协解劳动关系的流程是怎样的
    近年来，我国在经济等方面取得了较大的成就，人与人之间的交流也在不断加强，在平时的生活中，如果员工不想继续在单位工作下去，是可以和单位解除劳动关系的，根据我国法律的相关规定，协商解除劳动合同需要一定的流程，那么协解劳动关系的流程是怎样的呢？我们来关注下。 一、协商解除劳动合同的流程 负责部门：人力资源部参与部门：用人部门 财务科1、解除劳动合同的提出：公司及员工均有权提出解除劳动合同;2、达成一致...

·恢复劳动关系法院强制执行的权利
    因为一些原因导致用人单位与劳动者解除了劳动关系，劳动者可以申请法院的仲裁，由仲裁委员会做出恢复劳动关系的判决。如果企业拒绝执行仲裁委员会的判决，劳动者可以申请强制执行，只有法院 具有强制执行的权利。恢复劳动关系法院强制执行的权利是怎么实行的? 一、恢复劳动关系法院强制执行的权利 劳动者申请劳动仲裁的，仲裁委裁决要求用人单位恢复其劳动关系的，用人单位不执行的，劳动者可以申请法院强制执行或者直接...

·经济补偿金是税前工资吗？
    经济补偿金是税前工资吗我国《劳动法》、《劳动合同法》规定经济补偿金应按劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资计算，虽然未规定平均工资是税前工资还是税后工资，但《劳动合同法实施条例》规定经济补偿的月工资按照劳动者应得工资计算，这里的用词是“应得工资”，不是“实得工资”，说明是含税的工资。根据财政部、国家税务总局2001年颁布的《关于个人与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿收入征免个人所得...

·员工和公司协商解除劳动合同要注意哪些问题
    员工和公司协商解除劳动合同要注意哪些问题 1、谨防“协商解除无协议”。 协商解除劳动合同，是需要双方协商同意的，-如果协商解除无协议，那么将会给用人单位留下非常大的法律隐患。口说无凭，立字为证。用人单位在与员工协商解除劳动合同时，不能图省事，一定要签订书面的劳动合同协商解除协议书，明确双方的有关权利义务，将协商的成弟尽固定下来，防止发生劳动争议后很难举证的情形。 2、协议中明确劳动合同解除的...

·工伤认定需要什么文件材料
    工伤认定需要什么文件材料工伤职工去社会保险行政部门(一般是人力资源与社会保障局里边有专门处理工伤认定的部门，公司给交了有工伤保险的，去参保地的相关部门，公司没有交的，去生产经营地进行工伤认定)申请工伤认定需要准备以下材料：1、工伤认定申请表(表格后面也会列明具体需要准备的材料，可以在领取表格时咨询下工作人员)。这个表格一般要去人力资源和社会保障局领取，需要提交几份，根据当地的规定。2、与用人单位存...

·劳动合同法辞职赔偿的规定
    劳动合同法是对劳动关系和劳动工作的一种法律规范和法律约束，对劳动过程中可能产生的一切问题进行的法律规定。企业与员工之间一般都会签订劳动合同，劳动合同法辞职赔偿也是会有约定的，至于辞职赔偿的标准是多少，可以由双方进行协商。下面我们就介绍一下和辞职赔偿有关的内容。 一、劳动合同法辞职赔偿的规定 根据《劳动合同法》第46条规定,用人单位按照上述第36条、第40条、第41条的规定解除劳动关系的,应当向劳...

·属于事实劳动关系的情形有哪些
    事实劳动关系在劳动纠纷中经常会出现。那么，根据我国法律的规定，在劳动的过程中，究竟属于事实劳动关系的情形有哪些呢？当然，在实践中，对事实劳动关系的认定还需要劳动者提供相应的证据去证明，那认定劳动关系的证据一般有哪些呢？我们马上为你做详细解答。 一、属于事实劳动关系的情形有哪些 一般认为，事实劳动关系主要有以下几种情形： 1、无书面形式的劳动合同而形成的事实劳动关系。分为两种：一种是自始未订立书...

·未成年工特殊劳动保护的内容有哪些?
    未成年工特殊劳动保护的内容有哪些? 未成年工是指年满十六周岁，未满十八周岁的劳动者。 未成年工的特殊保护是针对未成年工处于生长发育期的特点，以及接受义务教育的需要，采取的特殊劳动保护措施。 用人单位不得安排未成年工从事以下范围的劳动： (一)《生产性粉尘作业危害程度分级》国家标准中第一级以上的接尘作业; (二)《有毒作业分级》国家标准中第一级以上的有毒作业; (三)《高处作业分级》国家标...

·劳动合同签定后可享受社会保险是国家和用人单位依照
    劳动合同签定后可享受社会保险是国家和用人单位依照法律规定或合同的约定，对具有劳动关系的劳动者在暂时或永久丧失劳动能力以及暂时失业时，为保证其基本生活需要，给予物质帮助的一种社会保障制度。疾病、年老等是每一个劳动者都不可避免的，社会保险是劳动力再生产的一种客观需要。签订劳动合同可以确保合法的享受以下权利：1、劳动者有平等就业的权利：上什么岗位拿什么工资，实现同工同酬。2、劳动者有取得劳动报酬的权利：...